Мы работаем без выходных с 8-00 до 20-00
г.Челябинск, ул.Пионерская 7 б
Услуги сантехника в Челябинске
Вызвать сантехника на дом бесплатно!
- Состояние качеста эксплуатационных систем водоснабжения, отопления, канализации сопряженных с целью Ващего технического задания;
- Необходимое количество материала и сантехнического оборудования для выполнения цели тех. задания. Мастер - сантехник даст консультацию и рекомендательный совет по выбору материала в соотношении цены и качества;
- Стоимость работ с учетом материала, если материал предоставляет исполнитель по согласованию обеих сторон;
- Время и сроки выполнения сантехнических работ
ДОГОВОР № _______
г. Челябинск _______________201__г.
__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ООО ЭКОСОВ, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Голощапова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по адресу:
________________________________________________________________________, далее Объект.
1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет виды и объем работ: ___________________
______________________________________________________________________________________
1.3. Подрядчик обязуется выполнять работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Стороны установили следующие сроки:
- начальный срок выполнения работ _____________________;
- конечный срок выполнения работ ______________________.
2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.
2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.2. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).
3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.
3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы (п. 4.7.) и составляет______________________________________________________рублей___________копеек.
Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора
4.2. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.
4.5. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _________ рублей __ копеек, (включая все налоги).
4.6. Расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику и подписания акта при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок
.
4.7.Смета на выполнение работ с учетом материалов, производимых по адресу:
____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Наименование работ и материала кол-во Ед.изм. цена, руб. сумма,руб
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ИТОГО:_______________
5. Гарантии качества
5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.
5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.
5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение _____ года с момента передачи результата работ Заказчику по акту приемки-передачи выполненных работ.
6. Приемка завершенного результата работ
6.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.
6.2. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.
7. Ответственность сторон
7.1. Подрядчик несет ответственность за:
- недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования;
- недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;
7.2. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.
9. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик Подрядчик
ФИО: ____________________________________ Наименование: ООО «ЭКОСОВ»
_________________________________________ ИНН/КПП: 7430030472/743001001
Паспорт выдан: ___________________________ ОГРН: 1187456025602
Дата выдачи:______________________________ Адрес: 454085, г.Челябинск, пр.Победы 290
Серия: ____________ №____________________ Телефон: (351) 750-25-20
Адрес:___________________________________
Телефон: _________________________________
________________________ (________________) _____________________ (Голощапов А.Н.)
Акт приемки-передачи выполненных работ
по договору№ ____ от ___________201__ г.
ООО ЭКОСОВ, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Голощапова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК",
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты по договор следующие работы и материал.
_______________________________________________________________________________________
Наименование работ и материала кол-во Ед.изм. цена, руб. сумма,руб
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ИТОГО:_______________
Всего выполнено работ, с учетом расхода материала, на сумму:_________________________________ рублей 00 копеек.
Работы, выполненные Подрядчиком для Заказчика, соответствуют требованиям, предъявленным договором , претензий по выполненному объему и качеству работ Заказчик не имеет.__________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Заказчик Подрядчик
ФИО: ____________________________________ Наименование: ООО «ЭКОСОВ»
_________________________________________ ИНН/КПП: 7430030472/743001001
Паспорт выдан: ___________________________ ОГРН: 1187456025602
Дата выдачи:______________________________ Адрес: 454085, г.Челябинск, пр.Победы 290
Серия: ____________ №____________________ Телефон: (351) 750-25-20
Адрес:___________________________________
Телефон: _________________________________
________________________ (________________) _____________________ (Голощапов А.Н.)
Ремонт ванной комнаты под ключ
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ И ТУАЛЕТА - СКИДКА 15%
УСЛУГИ СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА КОМПАНИИ ЭКОСОВ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ЧЕЛЯБИНСКА И ПРИГОРОДЕ
Разобраться в таком огромном ассортименте может только специалист. Тем более, что монтировать трубопроводы и поддерживать дееспособность этих артерий - главная задача людей, которые получили профессию слесарь - сантехник.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Специалисты компании ЭКОСОВ со знанием дела, профессионально выполняют свою работу и знают цену ответственности за полноценное функционирование систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации промышленных и гражданских сооружений.
ВЫЗВАТЬ САНТЕХНИКА НА ОСМОТР ПО ТЕЛЕФОНУ 8(351) 750 25 20 В ЛЮБОЙ РАЙОН ЧЕЛЯБИНСКА И ПРИГОРОД
КТО ТАКОЙ САНТЕХНИК КОМПАНИИ ЭКОСОВ?
Сантехник (санитарный техник) - квалифицированный работник, специализирующийся на монтаже, эксплуатации, ремонте или замене санитарно-технического оборудования (систем водоснабжения, канализации и отопления) в городе Челябинске, Челябинской области и населенных пунктах. Другие названия данной профессии: водопроводчик и слесарь-сантехник.
В ОБЯЗАННОСТИ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВХОДИТ:
• обеспечение работоспособного состояния санитарно-технического оборудования, находящегося в ведении ЗАКАЗЧИКА;
• выявление, предупреждение и ликвидация причин преждевременного износа агрегатов и систем;
• ликвидация нарушений в работе обслуживаемых санитарно-технических сооружений (в том числе, устранение аварий, демонтаж старых и монтаж новых систем, и т.д.);
• создание заявок на расходные материалы и запчасти, помощь в приобретении;
• выполнение сопутствующих работ (например, пробивка, сверление или бурение отверстий для монтажа креплений);
• соблюдение всех правил по безопасности
КВАЛИФИКАЦИЯ специалистов компании экосов
Монтажные и ремонтные работы могут быть различной степеньи сложности и слесарю - сантехнику, необходимо знать и уметь пользоваться целым арсеналом приспособлений. Газовый и шведский ключи, различные отвертки, перфораторы, болгарка, труборезы - это самые простые инструменты, которые могут понадобиться слесарю-сантехнику при выполнении своих профессиональных обязанностей:
- водоподготовка;
- установка и замена фильтров для очистки воды;
- установка и замена счетчиков воды;
- обвязка скважин, монтаж систем водоснабжения в коттедже, частном доме
- монтаж и замена труб, стояков водоснабжения в квартире;
- опрессовка систем водоснабжения;
- водоподготовка для систем отопления;
- монтаж и замена систем отопления в коттедже, частном доме;
- монтаж и замена труб, стояков отопления в квартире;
- опрессовка систем отопления;
- установка и замена батарей, радиаторов отопления;
- монтаж и замена труб, стояков канализации в квартире;
- септик, выгребная яма под ключ, водоотведение ;
- монтаж и замена систем канализации в коттедже, частном доме;
- установка и замена смесителя, душевой стойки, раковины, ванной с обвязкой, душевой кабины, унитаза, беде, инсталляции с подключением к трубам водоснабжения и канализации;
- водоподготовка(установка фильтров) для бытовой техники(стиральной машины, посудомоечной машины, водонагревателя);
- установка и подключение бытовой техники(стиральной машины, посудомоечной машины) к водопроводу и канализации;
- электромонтажные работы
А универсальные мастера владеют навыками сварки и являются специалистами широкого профиля.
КАКИМИ ЛИЧНОСТНЫМИ КАЧЕСТВАМИ ОБЛАДАЮТ НАШИ СПЕСИАЛИСТЫ?
Достаточно сложные условия труда требуют от сантехника выносливости и хорошего физического здоровья, так как очень часто работа связана с прокладкой и ремонтом внешних частей различных трубопроводов. Но профессиональная деятельность сантехника не ограничивается только «общением» с трубами, фасонными частями и инструментами. Важным компонентом работы сантехника является общение с клиентами, что требует от него таких личностных качеств, как:
- коммуникабельность;
- выдержка;
- внимательность;
- способность предугадать желание заказчика;
- аккуратность;
КОМПАНИЯ ЭКОСОВ РАБОТАЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ :
• ВОДОПОДГОТОВКА (монтаж и техническое обслуживание водоочистного оборудования)
• СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (монтаж и замена наружнего и ввнутреннего водопровода)
• СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ( монтаж и замена)
• СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ (монтаж и замена наружнуй и внутренней канализационной системы)
г. Челябинск
